Шаблон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2018: скачать новый договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ word

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Образец и бланк 2019 года

Шаблон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2018: скачать новый договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ word
Необходимым условием начала строительства любого объекта является проведение инженерных изысканий, на основе которых в дальнейшем разрабатывается проектная документация. Для этого заключается договор на выполнение проектных и изыскательских работ.

Задачи инженерных изысканий и проектных работ

Цели изысканий диверсифицируются в зависимости от типа, назначения возводимого здания и региона строительства. Так, целями могут быть:

  • изучение природно-климатических условий местности и последствия негативного техногенного воздействия на среду обитания;
  • исследование геологии участка строительства и механических свойств грунтов, что является основанием для правильного расчета фундаментов;
  • гидрологические изыскания, которые определяют глубину залегания грунтовых вод, что позволит проектировщикам предусмотреть мероприятия по нейтрализации негативных последствий от их воздействия.

Виды инженерных изысканий, необходимость их исполнения регламентируются Градостроительным кодексом РФ.

При составлении перечня изыскательских работ учитываются:

  • пожелания заказчика;
  • предназначение сооружения;
  • специфические условия места строительства по состоянию грунтов, топографии, климату.

По результатам изысканий заказчику выдаются результаты лабораторных испытаний, обмеры, характеристики и аналогичная документация.

Проектирование по условиям договора

Процесс проектирования предусматривает разработку проектно-сметной документации по всем конструктивам сооружения.

Архитектурно-строительная часть определяет архитектуру здания и инженерные решения по каркасу и другим несущим конструкциям. Функциональность объекта неразрывно связана с обоснованностью инженерно-конструкторских решений проектировщиков.

Специальные разделы проекта по водоснабжению и энергоснабжению, прокладке других коммуникаций должны быть согласованы друг с другом и строительной частью.

Полный проект начинается с технико-экономического обоснования и включает в себя пояснительную записку и чертежи по всем видам строительных и специальных работ.

По желанию заказчика отдельно разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), которые помогают правильно расположить грузоподъемные машины на стройплощадке и организовать работы, не нарушая технологическую последовательность процессов. К проекту прилагаются сметы.

После проведения экспертизы лицензированными специалистами проект передается заказчику.

На что обратить внимание при описании предмета договора

В обязанности проектной организации входит выполнение оговоренных в контракте инженерных изысканий и проектных работ с выдачей результатов заказчику для дальнейшего капитального строительства объекта. Это же правило относится и к реконструируемым объектам.

Правильность проектных решений во многом зависит от технического задания на изыскательские работы и проектирование. Но так как все нюансы в таком сложном процессе, как строительство, предусмотреть невозможно, то качество проекта в конечном итоге проверяется в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации здания (сооружения).

Именно поэтому законодательство предусматривает долгосрочную ответственность инженеров и архитекторов за качество своей работы. Доказанные недочеты, ошибки в проекте и при проведении инженерных изысканий, повлекшие потерю несущей способности конструкций здания и последующее его обрушение, предполагают уголовную ответственность виновных независимо от срока давности.

Вопросы авторского права

Проекты нетиповых уникальных зданий могут быть защищены авторским правом. В этом случае в контракте оговариваются права исполнителя на сохранение конфиденциальности сделки. То есть заказчик не имеет права передавать документацию третьим лицам без согласования с автором проекта.

Специфика контракта

Контракт на выполнение изысканий и проекта строительства имеет много общего с договором строительного подряда, однако он является самостоятельным документом в силу специфики работ.

Помимо Гражданского кодекса правоотношения сторон регулируются Градостроительным кодексом и законами РФ о лицензиях и об архитектурной деятельности.

Участниками договора (его сторонами) выступают заказчик и подрядчик. В качестве подрядчика (исполнителя) могут быть привлечены только лицензированные специалисты (инженеры, архитекторы, проектировщики).

Условия для заключения договора

Для осуществления договора основным условием является наличие подготовленного заказчиком технического задания. При этом заказчик может поручить оформление изначальных данных проектной организации, после чего утвердить задание на проектирование.

Все изменения в техническом задании должны своевременно доводиться до сведения проектировщиков, поскольку подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с этим документом.

Заказ (проект) должен быть легальным, поэтому:

  1. заказчик обязан подтвердить свои права собственности на участок строительства. Сведения о правах на участок должны быть отражены в тексте договора;
  2. должны быть проведены необходимые согласования с органами городской или государственной власти;

После проведения необходимых экспертиз и оплаты проект передается заказчику. Разработанная изыскательская и проектно-сметная документация является собственностью заказчика и не может быть передана без его согласия третьим лицам.

Ошибки, допущенные в процессе проектирования, подрядчик обязан устранить бесплатно. Данная обязанность подрядчика также должна быть отражена в тексте договора.

С учетом высокой конкуренции на строительном рынке договор также может предусматривать обязанности сторон по соблюдению конфиденциальности информации в отношении всего проекта или его части.

Характеристики соглашения

Договор на выполнение инженерных изысканий и проектных работ является консенсуальным, то есть считается вступившим в действие после подписания.

Оплата за выполненные работы обязательна, контракт – возмездный. Права и обязанности сторон по договору взаимны.

Если заказчик безосновательно отказывается принять и оплатить готовый проект, несмотря на все необходимые исправления и дополнения, подрядчик вправе продать его другому лицу.

Для соблюдения всех законных формальностей проектная фирма должна дважды предупредить заказчика о своем намерении и после месяца ожидания может реализовать плоды своего труда.

Бланк договора на выполнение проектных и изыскательских работОбразец договора на выполнение проектных и изыскательских работ

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot

Договор подряда на выполнение работ (проектных и изыскательских) – образцы

Шаблон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2018: скачать новый договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ word

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору обязуется по заданию в установленный Договором срок разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту – Работы), а обязуется принять результат Работ и оплатить их.

1.2.

, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

обязуется в течение  рабочих дней после заключения Договора выдать исходные данные и задание на проектирование (далее по тексту – Задание). Задание является Приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4.

Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Выдать в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.

3.1.2.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Использовать результат Работ по Договору, полученный от , только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия .

3.1.5.

Оказывать содействие  в выполнении Работ, а именно: .     

3.1.6.

Участвовать в необходимых случаях вместе с  в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.7.

Возместить  дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от .

3.1.8.

Привлечь  к участию в деле по иску, предъявленному к  третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.9.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.2.1.

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия .

3.2.2.

Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.2.3.

В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.

3.2.4.

Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.2.5.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

– отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

– иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ.

3.2.6.

Передать результат Работ в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.7.

Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия .

3.2.8.

Согласовать вместе с  готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.9.

Участвовать в делах по искам третьих лиц к на стороне  в связи с недостатками выполненных  Работ.

3.2.10.

Незамедлительно информировать  о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_provedenie_proektnyh_i_izyskatelskih_rabot/

Договор на выполнение проектных работ

Шаблон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2018: скачать новый договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ word
на выполнение проектных работ

г.

«» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от «»2019 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3.

В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Проектировщик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-podryada/267-dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-rabot.html

Договор подряда на выполнение проектных работ

Шаблон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2018: скачать новый договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ word

Договор подряда на выполнение проектных работ обладает определенной спецификой. Если возникают вопросы, не оговоренные в этом договоре, то в этом случае применяются нормы гражданского законодательства.

В конце указываются адреса и банковские платежные реквизиты, под которыми ставятся соответствующие подписи сторон. Также в обязательном порядке нужно указать имена и фамилии сторон.

Обязанности сторон

Подрядчик обязан выполнять всю работу, в соответствии с проектным заданием. Всю техническую документацию необходимо согласовывать с заказчиком. А в случае необходимости – с компетентными в этом вопросе органами.

Заказчик же в свою очередь сразу же по завершению сотрудничества обязан заплатить всю сумму подрядчику, которая указана в договоре. Особенности оплаты оговариваются в каждом отдельном договоре.

Но зачастую она производится именно по завершению сотрудничества.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от «» года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

Договор подряда на проектно изыскательские работы образец 2018

Шаблон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2018: скачать новый договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ word

  г. ______________                                                                                            «___» ___________  20__г.

________________________________________________________________________,

        (наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

                                                   (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                   (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

                        (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

                                                 (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

      1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы,        результатом        которых         будут         являться:

________________________________________________________________________.

      1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

_______________________________________________  (иные  исходные  данные,

необходимые для составления технической документации).

      1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

Заказчика.

      Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

      Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

      1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

правоустанавливающего документа —  акта  об  отводе  земельного  участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

      Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

      1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

Проектировщиком работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

      2.1.  Срок  начала  работ  —  ______________________  дней  со   дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в     п.1.2

настоящего договора.

      2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

      2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

      2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

      2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

      3.1. За выполненные  работы,  указанные  в   разделе  1  договора,  в

соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

      3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в  п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

      3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в     п.2.3

настоящего договора.

      3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

      4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

      4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

_________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

расторгнуть настоящий договор.

      4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

      5.1. Проектировщик обязан:

      выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

      согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

необходимости вместе с  Заказчиком  —  с  компетентными  государственными

органами и органами местного самоуправления;

      передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

изыскательских работ.

      Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

лицам без согласия Заказчика.

      Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

      5.2. Заказчик обязан:

      оплатить Проектировщику выполненные им работы;

      использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

согласия Проектировщика;

      оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

содействия);

      участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

технической документации с соответствующими государственными  органами  и

органами местного самоуправления;

      возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

      привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

      6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __%  от

суммы договора за каждый день просрочки.

      6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

______________________.

      6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

      6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

      6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

      6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

      7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в     п.2.3

настоящего договора.

      7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

      7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

      8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

      8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

      Заказчик: __________________________________________________________

      Проектировщик: _____________________________________________________

      Подписи сторон

      Заказчик _____________________________________ М.П.

      Проектировщик ________________________________ М.П.

Договор на проектные работы образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-podryada-na-proektno-izyskatelskie-raboty-obrazets-2018-skachat-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html

Проф-юрист